扫描二维码进入手机版
X
 
当前位置: 首页 » 采招信息 » 采购 » 正文

施工总承包-2020 年 8 月江西大唐国际新能源抚州临川区光伏电站项目南区一期米山墩水库、红星水库及升压站(I)标段招标公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-26  浏览次数:888
 
 
施工总承包-2020 年 8 月江西大唐国际新能源抚州临川区光伏电站项目南区一期米山墩水库、红星水库及升压站(I)标段招标公告
 
1. 招标条件
 
本招标项目(江西大唐国际新能源抚州临川区光伏电站项目已由抚州市临川区发改委规
 
划为 2020 年光伏竞价项目)以《江西省企业投资项目备案通知书》(项目代码:2020-361002-
 
44-03-010586)批准建设,项目业主为江西大唐国际新能源有限公司,建设资金来自自有资
 
金+融资(资金来源),出资比例为 3:7  ,招标人为江西大唐国际新能源有限公司 。项目
 
已具备招标条件,现对该项目的施工总承包进行公开招标。
 
2. 项目概况与招标范围
 
2.1 建设地点:江西省抚州市临川(区)。
 
2.2 建设规模:约 76MWp。
 
2.3 计划工期:2020 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 20 日,122 日历天。
 
2.4 招标范围:
 
包括(但不限于):并网光伏场区、升压站、场内检修道路、施工用电(招标方负责升
 
压站区施工用电)和用水等临建设施、环境保护及水土保持设施、安全设施等整个工程项目
 
的设备购置(甲供设备除外)、材料采购、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、试
 
运行、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等,同时也包括所有材料、备品备件、专用 工具、消耗品以及相关的技术资料等。工程验收(含水保、安全设施、环保、消防、职业卫 生等各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收)、移交以及质保期内的服务。
 
主要工程项目包括(但不限于):
 
(1)光伏场地围栏内所有土建、安装工程(包括光伏组件、组串式逆变器、支架、箱
 
变、集电线路、照明、接地、通信、视频安防、消防等所有设备材料采购(甲供设备以外)、
 
施工等)。
 
(2)光伏电站 220kV 升压站所需的土建、安装工程,,包括所有设备材料、(甲供设
 
备以外)采购、施工等。(暂按此方案报价,最终以接入系统批复方案为准,工程量据实调
 
整)
 
(3)站内一、二次设备(甲供设备以外)采购、安装、电气接线及调试,站内通信系
 
统。
 
(4)所有设备、材料(包括发包人采购的)卸车、验收、代保管及二次搬运。
 
(5)光伏区内所有检修道路。
 
(6)环境保护与水土保持工程。
 
(7)工程开工前所涉及的土地征占用、林地征占用、青苗补偿、房屋拆迁、矿产压覆
 
等由发包人办理;项目施工过程中所发生的有关林地、土地征占用、迁移由承包人负责处理
 
并承担费用。
 
(8)水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、质量监督、防雷检测、并网等所需办
 
理的各种手续,由承包人以发包人的名义办理并承担费用。
 
投标人于工程内使用的材料、设备等应保证光伏电站满足并网技术标准及要求,投标人
 
必须按国家相关规定采用经国家认监委批准的认证机构认证的达到光伏“领跑者”先进技术
 
指标的光伏产品。
 
3. 投标人资格要求
 
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
 
3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包一级及以上资质;近 5 年须具有 2 个及以上
 
50MWp 以上施工投运业绩或 5 年须具有 2 个及以上本项目同等装机容量以上的施工投运业
 
绩。(业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页,竣工类证明材料等,国
 
外业绩证明需提供对应的中文译本)
 
3.2.1 其中,投标人拟派项目经理须具备一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生
 
产考核合格证书(B 证),拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个及以上
 
50MWp 及以上或经历或并担任 1 个及以上本项目同等装机容量以上光伏工程。(业绩证明
 
至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页,竣工类证明材料及本项目与拟派项目经
 
理的关联性文件等)
 
3.2.2 投标人须具备承装二级和承试二级电力设施许可证,满足《承装(修、试)电力
 
设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第 28 号令)相关要求。
 
3.3 财务要求:近三年每年净资产大于 0;
 
3.4 本次招标不接受联合体投标。
 
3.5 投标人不得存在下列情形之一:
 
3.5.1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的(包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的);
 
3.5.2 对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
 
戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 ( 查 询 网 址 为 :
 
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/);
 
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等,在近三年内发生过较大及以上责任事故 的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
 
3.5.4 被法院列为失信被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)或终结本
 
次执行案件的被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/),且未被撤销的;
 
3.5.5 在信用中国官网(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信惩戒名单 的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;
 
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台(查询 网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/)被列入黑名单的,或者被列入失信联合惩戒名单的,或者在
 
企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
 
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统(查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/)被列入严重违
 
法失信企业名单的;
 
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址:http://wenshu.court.gov.cn/);
 
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的(信 息核实网站见附件,仅供参考,包括但不限于其中列举的网站及资质);
 
3.5.10 为他人提供担保的, 且担保金额超过净资产总额的( 查询网址:
 
https://www.zhongdengwang.org.cn/,当地企业信息网);
 
3.5.11 被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),且不能提供 已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;
 
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
 
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
 
3.6 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格 条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
 
4. 招标文件的获取
 
 
4.1 获取招标文件的时间及地点:凡有意参加投标者,请于 2020 年 7 月 25 日至 2020
 
年 8 月 10 日 17 时(北京时间,下同),登录下载电子招标文件。
 
4.2 招标文件每套售价详见电子商务平台,标书费汇款账户按电子商务平台提示信息
 
为准。
 
 
 
5. 投标文件的递交
 
 
5.1 递交投标文件的截止时间及地点:投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)
 
2020 年 8 月 17 日 10 时(如有变化,另行通知),投标人应在截止时间前通过电子商务 平台递交电子投标文件。
 
5.2 逾期送达(上传)的投标文件,电子商务平台将予以拒收。
 
 
★备注:本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,(请联系办理会员入网事宜),成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件等。
 
联系人:王经理
 
手机:18101277858(微信、支付宝同号)   15600116008
 
邮箱:1163033006@qq.com
 
QQ:1163033006[加时请注明公司名称]
 
为保证您能够顺利投标,请在购买招标文件之前向招标代理机构或招标业主咨询投标详细要求,具体要求及操作流程以招标代理机构或招标业主的解答为准。
 
 
[ 采招信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐采招信息
点击排行

网站首页 | 网站动态 | 关于我们 | 联系方式 | 会员服务说明 | 会员入网协议 | 付费指导 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
运营单位:中电科华招标(北京)有限公司 发布信息/投稿:1163033006@qq.com 24小时客户服务:18101277858 本站网络实名/通用网址:"电力招投标信息网" 备案号:京ICP备15050479号-2